技时实业 装修宝典 装修工期(装修工期一般多长时间)

装修工期(装修工期一般多长时间)

本文章主要讲述装修工期,本网站主要是提供家庭装修,办公装修,居家装修等装修知识分享平台,热线电话:13760338406(可微)

目录


  • 1、

    装修工期一般多长时间


  • 2、

    装修工期延误怎么赔偿


  • 3、

    装修工期拖延找什么部门解决

1

装修工期一般多长时间

排除其他的原因,和大家说说正常施工装修工期一般多长时间,下面以100 平米左右小户型为例,具体的时间分配如下:

1、主体拆除改造

包括铲墙、开槽,铲墙皮等,大约3天左右。

2、水电交底

协调水电工和设计师时间,假设耽误1天,交底1天,水电管线施工大约两到3天,假定为3天,共计5天。

3、瓦工进场

进场前一到两天准备好水泥、沙子、砖头等材料,假定为两天。砌管道、砌柱子、砌隔断等,大约2天;防水工程1天;闭水试验1天,共记7天。

4、贴瓷砖

两个瓦工大约10天左右,贴完后需要3天晾晒凝固,共13天。

5、橱柜、家具、门窗进场测量尺寸,在测量同时完成木工交底,大约1天。

6、油工进场

墙面涂刷腻子灰乳胶漆等,熟练工完成全部墙面的粉刷时间大约20天左右。

7、定制橱柜和衣柜

从量尺寸到完成所需时间约25天,墙面粉刷后第5天橱柜和衣柜定制完成,安装约3天,从墙面完成到橱柜衣柜安装完成约8天。

8、木门从量尺寸到完成需要约40天,橱柜安装后一周开始安装木门和踢脚线,约3天。

9、打扫卫生,安装灯具、开关、插座大约3天。

装修工期一般总时长:3+5+7+13+1+20+8+3+3=63天左右。

注意:以上装修工期一般总时仅供参考!

2

装修工期延误怎么赔偿

装修工期延误赔偿需要根据情况来定,如:

1、甲方原因

甲方违约,未造成全面停工的,还要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。

甲方原因造成的工期延误,发包人可以主张工期顺延、费用索赔和利润索赔。

2、乙方原因

由于承包人的原因造成工期延误的,承包人应当按照合同约定向发包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失。

3、第三方原因

属于不可归因于分包人和承包人以外的意外事件,造成的工期延误。比如因奥运会政府要求停工。

承包人仅能提出工期延误,不能提出费用索赔。

4、自然风险

由于不可抗力的地震、台风、暴雨、冰冻等造成的工期延误。

承包人仅能提出工期顺延,不能请求费用索赔。

3

装修工期拖延找什么部门解决

如果装修签订了施工合同,合同上载明的有对于双方出现的争议应协商解决,协商不成到法院起诉这一项,因此,装修工期拖延需要到法院起诉解决。

另外,我们还可以通过以下几种方法解决:

1、行业协会

找行业协会投诉装修公司,当消费者的投诉是针对协会的会员单位,由协会出面进行协调,一般沟通起来会比较顺畅,更有利于纠纷的解决,但是对于非会员的单位,行业协会的威慑力就显得很渺小了。

2、消费者协会

向消费者协会投诉装修公司,拨打消费者协会的12315热线寻求帮助。消费者必须明确提出被诉方的准确*、*等任何相关信息,这样消费者协会才能与被诉方*。消费者也需要提供相关的证据,*与合同等。

本文来自网络,不代表技时实业立场,转载请注明出处:http://www.igxr.cn/427/

作者: 装修网

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

13760338406

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 541594806@qq.com

工作时间:周一至周五,8:00-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部